建设工程施工中遇到政府要求停工的行为，属于不可抗力吗？

2026.04.28 10:57 来自上海的网友 137****0082

报告编码：NO.20260428*****

【问题分析】您好，您所提出的是关于*****的问题......，【解决方案】*****【具体操作】*****

合同纠纷专业顾问

建设工程施工过程中，政府因环保管控、突发公共事件整治等原因下发的全面停工通知，通常属于施工单位订立合同时无法提前预见、也无法抗拒的要求，符合不可抗力的认定条件，实践中大多会被认定为不可抗力；如果是施工单位自身违规施工被政府要求停工，那不属于不可抗力，责任由施工方自行承担。

回复时间：2026.04.28 01:34

合同纠纷资深法务

施工方收到政府停工通知后，应当立即向发包方提交停工告知函和官方政府文件，做好施工现场人员、材料、设备的现状留证，就工期顺延、停工损失分担和发包方协商，协商不成的可以在工程结算或诉讼阶段一并主张权利。

---

回复时间：2026.04.28 01:45

热门问题

[劳动纠纷] 一方和好可以申请仲裁劳动仲裁吗？

[债权债务] 有偿的遗赠扶养协议中，扶养人需要对被扶养人的债务负责吗？

[劳动纠纷] 对方阻止底薪探望怎么办？

[刑事辩护] 异地刑事案件委托本地律师辩护，需要额外支付差旅费用吗？

[劳动纠纷] 竞业限制协议只约定了义务没提经济补偿，协议还有效吗？

[房产纠纷] 开发商因为疫情管控延期交房，违约金还要照常计算吗？

[公司企业] 医美机构使用不合规注射药品要承担什么法律责任？

[债权债务] 日常生意往来中，怎么区分抵押、质押和留置？

[债权债务] 债权让与和债务承担涉诉时，当事人的诉讼地位规则有什么区别？

[综合法律] 金融平台数据安全措施不足导致客户金融信息泄露，谁承担法律责任？

[公司企业] 公司进入破产清算程序后，认缴到期未实缴的股东需要补缴出资吗？

[房产纠纷] 父母去世后留下的房产，不做公证能直接办理过户吗？

[公司企业] 电商平台强制要求商家“二选一”，平台要承担什么法律责任？

[综合法律] 患者主动要求终止医疗合同后，可以要求医疗机构销毁自己的全部隐私资料吗？

[刑事辩护] 社区矫正对象因处理家庭重要事务可以申请外出吗？

[综合法律] 消费者个人购买跨境电商进口商品产生关税争议，应当找谁处理？

[婚姻家庭] 遗嘱人用遗嘱处分了他人所有的财产，该部分遗嘱会被认定无效吗？

[公司企业] 公司破产清算时，出资不实的股东要承担什么责任？

[劳动纠纷] 退休返聘人员没买社保，工作中受伤应该由谁负责？

[交通事故] 停车开门时，车内放置的物品掉落砸伤路人，保险能赔吗？

问题分类

婚姻家庭

房产纠纷

知识产权

合同纠纷

法律工具

建设工程施工中遇到政府要求停工的行为，属于不可抗力吗？

联系我们

产品

公司

关注小包公

微信客服